Rejestr zmian 

WO-ZP.271.19.2015                                                                           Boguchwała, dnia 12-11-2015 r.

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia stadionu  sportowego w Mogielnicy na działce nr 168/2, 170/1, 171, 192/1,  1171/1 Gmina Boguchwała w ramach zamierzenia „Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowości Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza”

 Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem przetargu na "Budowę oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy" zwracam się z zapytaniem odnośnie terminu realizacji ponieważ termin oczekiwania na  oprawy oświetleniowe MVP507 1xMHN-FC2000W/400V/740 MB/62l wynosi 6 tygodni, a termin zakończenia robót jest 15.12.2015.

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza zastosowanie naświetlaczy innego producenta przy zachowaniu parametrów porównywalnych lub wyższych z dołączoną fotometrią w wersji elektronicznej oraz papierowej, oraz po akceptacji projektanta.

Ponadto, zgodnie z §17 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, możliwe są:

Zmiany postanowień umowy;

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności  z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:
   1.  Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:

1. wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),
2. wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),
3. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian- o ilość dni niezbędnych do dokonania zmiany),
4. wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót),
5. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),
6. inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
   1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
   2. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.
   3. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn.
   4. Wystąpienia siły wyższej.
   5. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu realizacji robót.

W przypadku udokumentowanego opóźnienia, Inwestor dokona aneksu terminu umowy o czas dostawy materiałów.

Pytanie 2:

Na jakiej podstawie Inwestor celowo zaniża normy wykonania robót ziemnych wprowadzając współczynnik  0,48, 0,42 ?

Odpowiedź:

Podane w pozycji 2 i 3 przedmiaru robót krotności 0,48; 0,42 uwzględniają wymiary poprzeczne wykopu i tak w pozycji 2 przekrój wykopu ma wymiar 06x0,8, natomiast w pozycji 3 06x0,7 ( przy uwzględnieniu zasypki z piasku o grubości 0,1 m). Wobec powyższego, zastosowane krotności nie obniżają obmiaru ale pozwalają obliczyć prawidłowe ilości robót ziemnych.

Pytanie 3:

Dlaczego Inwestor celowo stosuje złe normy  obniżające  pracochłonność poz. 15 i 16 przedmiaru robót ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie stosuje norm obniżających pracochłonność. Według wyjaśnień projektanta, słupy o długości 10 m w zależności od producenta mają wagę w przedziale od 80 do 110 kg. Przyjęto podstawę jak dla słupów o wadze 100 kg jako średnią arytmetyczną. Pozycję 16 przedmiaru należy skorygować i wycenić wg KNNR 5 1003-03 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m – 7 kpl.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, rozliczenie robót następuje w formie wynagrodzenia ryczałtowego, a dołączony do oferty kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy.

Pytanie 4:

W związku z przetargiem, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej rodzaju kabla zasilającego tablicę wyników. W dokumentacji tj. przedmiarze i specyfikacji podano długość kabla: 250 m, jednak w opisie technicznym nie zawarto żadnej informacji na temat rodzaju kabla.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kabel  YKY 3 x2,5 mm2.